Если обязательства по договору уже исполнены, то их срок нельзя перенести на более раннюю дату
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 3108/11
Ситуация
Стороны заключили договор подряда. К установленному в договоре сроку подрядчик выполнил и сдал работы заказчику. После этого, но до окончания срока действия договора стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому срок сдачи работ был перенесен на более раннюю дату по сравнению с моментом их фактического выполнения.
Позиция истца
По мнению заказчика, подрядчик нарушил сроки сдачи работы и должен уплатить неустойку согласно условиям договора.
Позиция ответчика
Подрядчик не согласен с предъявленными требованиями и считает, что изменение срока исполнения обязательства после его фактического исполнения невозможно.
Позиция суда (решение в пользу ответчика)
Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ обязательство должно быть исполнено в определенный договором срок. Если в данный срок оно не будет выполнено, то это повлечет уплату неустойки и возмещение убытков.
По мнению суда, из ст. 314 ГК РФ следует, что назначить или изменить срок можно лишь для неисполненных обязательств. Следовательно, установить новый срок исполнения обязательства после его фактического осуществления нельзя.
В рассматриваемом случае подрядчик исполнил свои обязательства, то есть дальнейшее изменение сроков осуществления работ было неправомерно. Поэтому отсутствуют основания для взыскания неустойки.
Рекомендации
Если сторона договора уже исполнила свои обязанности, не следует вносить изменения в договор и устанавливать новые сроки его исполнения. Такие изменения могут быть признаны судом недопустимыми и не имеющими юридической силы.
